家装纠纷日益增多 产生纠纷主要有4大诱因
2013-07-20 10:13 来源:装修保障网 作者:重庆傲云装饰 阅读()
近年来,随着房地产业的蓬勃发展,装修已成为城乡居民生活中的又一消费热点。但是,由于目前家庭装修市场的不规范和消费者专业知识的缺乏,因家装而引发的纠纷日益增多,产生此类纠纷主要有4大诱因。
诱因1 对承揽方资质认知不清
马先生委托乔某为自己的住房进行装修,总价款2.4万元。完工后,因对装修质量不满,马先生只支付了1.2万元装修费。为此,乔某将马先生告上法庭。由于乔某是以个体装修户的名义对外承揽装修业务,即没有依法进行核准登记,也没有工商部门颁发的营业执照,不具备对外承揽装修业务的合法资质。法院因此判定双方签订的装修合同无效,乔某承担主要责任,马先生因疏于对原告承揽资质的审查,亦承担一定的过错责任。 文章来源:http://www.cqayzs.com
对装修承揽方有严格的资质审查和许可,但在不少地方尤其是中小城镇和农村,不少包工队的资质根本没有经主管部门核准就对外承接房屋装饰业务,不仅装修质量难以保证,而且直接导致装修合同无效。
诱因2 不注重房屋装修合同
现实中,有的房主与装修承揽方只达成口头协议就开工;有的即使订立了合同,但合同要件残缺不全,实质上是一种简单的意向性协议;还有的只关注装修的价格、设计图、效果图以及所选的材料,而对于合同中应具备的质量、期限、违约责任等重要条款却忽略不管。由于上述合同原因引发纠纷后,双方往往相互推诿扯皮,会直接导致定作方(房主)的合法权益难以有效维护。
诱因3 因承担方违约引发纠纷
徐某与一家装饰公司签订的房屋装修合同中约定,用电线路布埋在四周墙体的合理位置。但在施工过程中,装饰公司未经房主许可,擅自变更合同,将部分照明线路布设在墙体表面。徐某为此将装饰公司告上法庭。法院判令被告按合同约定装修,并赔偿徐某经济损失2400元。因承揽方违约而引发的纠纷主要表现在:一是不按合同约定日期按时完工;二是施工用材料与合同中约定的材料不一致;三是在隐蔽工程的施工中,不按合同约定进行,如承揽人将用电线路、燃气管道、通风管道的埋设擅自更改,导致日后可能产生安全隐患等。
诱因4 房主违约引发纠纷
这类纠纷主要表现为,在施工过程中,定作方违反合同约定,频繁变更设计图纸和使用材料,增减装修项目,以及拖延支付工程款导致工期延误。如胡某委托装饰公司为其房屋进行装修。双方签订的家装合同约定,胡某应根据施工进度分期支付工程款,但在装饰公司按照合同约定完成了大部分工程后,胡某却只给付了期的工程款3000元。为此装饰公司将胡某告上了法庭,法院经审理判令胡某给付装饰公司工程款1.4万元。
诱因1 对承揽方资质认知不清
马先生委托乔某为自己的住房进行装修,总价款2.4万元。完工后,因对装修质量不满,马先生只支付了1.2万元装修费。为此,乔某将马先生告上法庭。由于乔某是以个体装修户的名义对外承揽装修业务,即没有依法进行核准登记,也没有工商部门颁发的营业执照,不具备对外承揽装修业务的合法资质。法院因此判定双方签订的装修合同无效,乔某承担主要责任,马先生因疏于对原告承揽资质的审查,亦承担一定的过错责任。 文章来源:http://www.cqayzs.com
对装修承揽方有严格的资质审查和许可,但在不少地方尤其是中小城镇和农村,不少包工队的资质根本没有经主管部门核准就对外承接房屋装饰业务,不仅装修质量难以保证,而且直接导致装修合同无效。
诱因2 不注重房屋装修合同
现实中,有的房主与装修承揽方只达成口头协议就开工;有的即使订立了合同,但合同要件残缺不全,实质上是一种简单的意向性协议;还有的只关注装修的价格、设计图、效果图以及所选的材料,而对于合同中应具备的质量、期限、违约责任等重要条款却忽略不管。由于上述合同原因引发纠纷后,双方往往相互推诿扯皮,会直接导致定作方(房主)的合法权益难以有效维护。
诱因3 因承担方违约引发纠纷
徐某与一家装饰公司签订的房屋装修合同中约定,用电线路布埋在四周墙体的合理位置。但在施工过程中,装饰公司未经房主许可,擅自变更合同,将部分照明线路布设在墙体表面。徐某为此将装饰公司告上法庭。法院判令被告按合同约定装修,并赔偿徐某经济损失2400元。因承揽方违约而引发的纠纷主要表现在:一是不按合同约定日期按时完工;二是施工用材料与合同中约定的材料不一致;三是在隐蔽工程的施工中,不按合同约定进行,如承揽人将用电线路、燃气管道、通风管道的埋设擅自更改,导致日后可能产生安全隐患等。
诱因4 房主违约引发纠纷
这类纠纷主要表现为,在施工过程中,定作方违反合同约定,频繁变更设计图纸和使用材料,增减装修项目,以及拖延支付工程款导致工期延误。如胡某委托装饰公司为其房屋进行装修。双方签订的家装合同约定,胡某应根据施工进度分期支付工程款,但在装饰公司按照合同约定完成了大部分工程后,胡某却只给付了期的工程款3000元。为此装饰公司将胡某告上了法庭,法院经审理判令胡某给付装饰公司工程款1.4万元。
< 上一篇:
夏季装修 墙面刷漆注意事项不可不知
下一篇:
腾虹装饰瑞丽园80平米样板图 >
声明:本文发自装修保障网,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
标题: 家装纠纷日益增多 产生纠纷主要有4大诱因 地址://cq.bzw315.com/shops/news/jq/10283.html
标题: 家装纠纷日益增多 产生纠纷主要有4大诱因 地址://cq.bzw315.com/shops/news/jq/10283.html
文章评论
0条
-
1 莫焕晶被枪毙还是注射死刑 莫焕晶捐献器官了吗
-
2 莫焕晶被执行了吗,莫焕晶执行死刑现场
-
3 150种常见多肉植物图鉴 全面的多肉植物图片及名称
-
4 莫焕晶被执行死刑照片,保姆纵火案嫌犯死刑现场
-
5 剃须刀刀头多久换一次 电动剃须刀使用注意事项
-
6 钢管理论重量表大全 常用钢管规格型号一览表
-
7 生活小常识:家里有小飞虫怎么办?
-
8 百变家居装修灵感 想装哪款装哪款!
-
9 标准篮球架高度 篮球架尺寸
-
10 小公寓装修攻略分享 解决"小"问题创造"大"格局
-
1 厨房这样装修橱柜,面板上骨头随便剁,用个几十年也不坏!
-
2 房顶漏水怎么办?房顶漏水原因分析、防治措施和处理方法
-
3 安装护墙角有用吗?护墙角材料和安装事项介绍
-
4 超小卧室该怎么设计?资深设计师6个设计技巧分享
-
5 人人都嫌弃的地面材料 工艺改进下比瓷砖还受欢迎
-
6 水电改造不一定就要走顶或走地 老师傅用这个方法也靠谱
-
7 全屋定制要注意哪些问题?有什么好用的装修避坑指南?
-
8 儿童学习桌是智商税?用它真能让孩子防近视和驼背吗?
-
9 马桶怎么挑选?最关键一点99%人都忽略了
-
10 卫生间潮湿易发霉别不做柜子 建议做壁龛设计
暂无评论,快来抢沙发!